合同范文工作计划范文工作总结范文合作方案范文日志日报范文工作报告范文年终总结范文申请书范文通知书范文请假单范文活动策划范文活动报道范文简历范文委托书范文授权书范文论文范文简报范文志愿书
建设工程支付保函范文(精选11篇)
建设工程支付保函范文 第一篇
履约保函是指：应承包方（申请人）的请求，银行金融机构向工程的业主方（受益人）做出的一种履约保证承诺。如果承包方日后未能按时、按质、按量完成其所承建的工程，则银行将向业主方支付一笔约占合约金额5%~10%的款项。
律七团戎兴旺律师详细讲解如下：
什么是履约担保
履约担保是担保公司承诺一旦在该项担保的受保人履行了其所应履行的合同义务之后，保证人将保证购销合同中有关货款支付、货物供应等结算条款或违约金支付条款得到执行，从而有效地避免或降低供需双方在交易过程中的风险，维护债权人的合法权益。履约担保是工程发包人为防止承包人在合同执行过程中违反合同规定或违约，并弥补给发包人造成的经济损失。
工程招投标履约担保
保证担保人(担保公司)在投标人投标之前，向招标人出具投标保函，保证中标人将与招标人签订合同并将提供招标人所要求的履约保函。如果中标人违约，则保证担保人将在保额内赔付招标人的损失。投标保证担保可用于设计招投标、施工招投标、监理招投标、材料采购招投标等各种招投标活动。
投标担保金额一般不得超过投标总价的2%，最高不得超过80万元人民币。
工程合同履约担保方式有哪些?
1、银行履约保函
银行履约保函是由商业银行开具的担保证明，通常为合同金额的10%左右。银行保函分为有条件的银行保函和无条件的银行保函。*有条件的保函是指下述情形：在承包人没有实施合同或者未履行合同义务时，由发包人或监理工程师出具证明说明情况，并由担保人对已执行合同部分和未执行部分加以鉴定，确认后才能收兑银行保函，由招标人得到保函中的款项。建筑行业通常倾向于采用这种形式的保函。
无条件的保函是指下述情形：在承包人没有实施合同或者未履行合同义务时，发包人不需要出具任何证明和理由。只要看到承包人违约，就可对银行保函进行收兑。
2、履约担保书
履约担保书的担保方式是：当承包人在履行合同中违约时，开出担保书的担保公司或者保险公司用该项担保金去完成施工任务或者向发包人支付该项保证金。工程采购项目保证金提供担保形式的，其金额一般为合同价的30%一50%。
承包人违约时，由工程担保人代为完成工程建设的担保方式，有利于工程建设的顺利进行，因此是我国工程担保制度探索和实践的重点内容。
3、履约担保金
履约担保金可用保兑支票、银行汇票或现金支票，额度为合同价格的10%;
工程合同履约担保方式有银行履约保函、履约担保书、履约担保金三种形式。
履约保证和履约保函的区别
履约保证是为了保证施工合同的顺利履行而要求承包人提供的担保，以防止承包人在合同执行过程中违反合同规定或违约，并弥补给发包人造成的经济损失，履约保证的有效期限从提交履约保证起，一般到保修期满并颁发保修责任终止证书后15天或14天止。
履约保函是指发包人和承包人在签订合同后，承包人必须向发包人提供银行开立的履约保函，金额一般为合同金额的10%-15%，以确保承包人按合同条款履约。否则，由银行负责赔偿一定金额，最高不超过履约保函的总金额。 承包商履约担保的有效期是在合同中约定的，合同约定的有效截止时间一般为工程建设合同约定的工程竣工验收合格之日后30天至180天。
履约保函有一定的格式
保函范本
本保函是*******支行为*******有限公司与贵司签订的编号为******购销合同提供的担保。本保函担保金额为人民币 元整。 在本保证期内如因被保证人严重违约问题而给贵司造成损失，我行将在收到你方符合下列条件的索赔通知后柒个工作日，凭本保函向你方支付本保函担保范围内你方索赔的金额。
(一) 你方的索赔通知必须以书面形式提出，索赔通知由你方法定代表人签字并加盖单位公章；
(二) 你方的索赔通知必须在本保证期内送达本行；
(三) 你方的索赔通知同时附有：
1、声明你方索赔的款项并未由被保证人或其代理人以其他方式直接或间接的支付你方；
2、证明被保证人有上述违约事实并由双方认可的权威机构出具的书面鉴定材料。
本保函由本行法定代表人或授权代表人签字并加盖公章。本保函有效期 个月，期满失效后请将保函退回我行，但无论正本是否退回，均视为自动失效。
银行盖章：
行长签字：
签发日期： 年 月 日
————律七团法律咨询，服务真如，传扬真如。欢迎关注“律七团”微博及微信公众号。
建设工程支付保函范文 第二篇
编号：
履约保函
______（受益人）：
根据贵方与_______（承包人）于___年___月___日就______________________项目签订的编号为________的建设工程承包合同（下称主合同），应承包人的申请，我行特开立以贵方为受益人的履约保函：
一、保函金额按照以下第种方式确定：
1、保函金额不超过___________（币种）（大写）元。
2、保函金额按以下标准确定：______________，但最高不超过____________（大写）元。
二、我行承诺，如果承包人未按照主合同的约定按期完工，我行将在收到贵方提交的书面索赔通知和该项目监理工程师的下述证明材料后，以保函金额为限向贵方承担担保责任：
三、本保函的担保金额将随我方已支付的金额而自动递减。
四、如果贵方与承包人协商变更主合同且涉及我行担保责任的，应事先书面通知我行，如加重我行担保责任的还应事先征得我行书面认可，否则，我行对加重我行担保责任的部分不承担责任。
五、贵方转让本保函项下权利的，应经我行书面同意，否则我行不再承担担保责任。
六、保函有效期按照以下第__种方式确定：
1、本保函自开立之日起生效，至_____（日期）止。
2、本保函自开立之日起生效，发生下列情形时到期：______，但最迟不超过______（日期）。
七、书面索赔通知和有关证明材料必须在保函有效期内送达我行，否则我行在本保函项下的责任自动解除。
八、工程承包合同按期履行完毕、保函超过有效期或我行的担保义务履行完毕，本保函即行失效，无论本保函是否退回我行注销。
中国工商银行__________________（公章）:
负责人/授权代理人（签字）：
______年_____月_____日
建设工程支付保函范文 第三篇
债权人：______________
债务人：______________
债权人与债务人之间就保证主合同债务的履行达成协议如下
第一条 主债务情况
第二条 债务人应当认真、全面地履行主合同规定的义务。当债务人不履行义务时，债权人有权留置债务人同等价值的货物，直到债务人全面履行义务时止。
第三条 债权人留置货物，应当在10日内通知债务人。要求债务人在_____日内履行主合同债务。
第四条 债务人应积极履行债务。在规定期限内仍未履行债务的，债权人有权以留置物折价清偿。处理留置物办法如下：________________（可以拍卖，也可以由他人收购）。
第五条 留置担保的责任范围包括：_________________
（一）主债务；
（二）债务人未履行债务而造成的违约金或者赔偿金；
（三）为实现债权而支付的其他费用；
（四）当事人约定的其他费用。
第六条 债权人在扣除全部债务后，其剩余费用应于_____日内退还债务人。
第七条 因债权人超值留置货物或者因留置物保管不善而造成债务人经济损失的，应当承担赔偿责任。
第八条 当事人认为需要约定的其他事项。
第九条 本合同自双方签字盖章之日起生效。自主债务履行完毕时终止。
债权人：______________（签章）债务人：______________（签章）
法定代表人：______________法定代表人：______________
签订日期：___________年_____月_____日
签订地点：______________
建设工程支付保函范文 第四篇
委托保证人(总承包商，以下称甲方)：______________
住所：____________________
法定代表人：______________
电话：____________________传真：_______________
保证人(以下称乙方)：____________________________
住所：____________________
法定代表人：______________
电话：_____________________传真：______________
鉴于甲方与(以下简称供货商)于_______年_____月_____日签订编号为《买卖合同》(以下简称主合同)，乙方接受甲方的委托，同意为甲方向供货商提供付款保证，甲乙双方经协商一致订立本合同。
第一条定义
本合同所称总承包商付款保证是指，乙方向供货商保证，当甲方未按照主合同的约定支付货款时，由乙方按照本合同的约定代为支付的行为。
本合同所称货款是指。
第二条保证的范围及保证金额
乙方保证的范围是主合同约定的甲方应向供货商支付的货款。
乙方保证的金额是甲方应支付货款的_______%，数额最高不超过人民币________元(大写：______________)。
第三条保证的方式及保证期间
乙方保证的方式为：连带责任保证。
乙方保证的期间为：自本合同生效之日起至主合同约定的甲方应履行付款义务期限届满之日后日。
如甲方与供货商协议变更主合同的付款时间，经乙方书面同意后，保证期间按变更后的时间做相应调整。
第四条承担保证责任的形式
乙方承担保证责任的形式是代为支付。当甲方未按照主合同的约定向供货商支付货款时，由乙方向供货商支付。
第五条担保费及支付方式
担保费率根据担保额、担保期限、风险等因素确定。
双方确定的担保费率为：____________________。
本合同生效后日内，甲方一次性支付乙方担保费共计人民币______________元(大写：______________)。
第六条反担保
甲方应按照乙方的要求向乙方提供反担保，由双方另行签订反担保合同。
第七条乙方的追偿权
乙方按照合同的约定承担了保证责任后，即有权要求甲方立即归还乙方代偿的全部款项及乙方实现债权的费用，甲方另外应支付乙方代偿之日起企业银行同期贷款利息、罚息，并按上述代偿款项的%一次性支付违约金。
第八条双方的其他权利义务
乙方在甲乙双方签订本合同，并收到甲方支付的担保费之日起日内，向供货商出具《总承包商付款(供货)保函》。
甲方：_________________
_______年_____月_____日
乙方：________________
_______年_____月_____日
建设工程支付保函范文 第五篇
委托保证人(承包商，以下称甲方)：_________住所：_________法定代表人：_________电话：_________传真：_________
保证人(以下称乙方)：_________住所：_________法定代表人：_________电话：_________传真：_________
鉴于甲方与_________(以下简称业主)就_________项目于_________年_________月_________日签订编号为_________的《建设工程施工合同》(以下简称主合同)，乙方接受甲方的委托，同意为甲方以保证方式向业主提供工程履约担保。
甲乙双方经协商一致，订立本合同。
第一条定义本合同所称工程履约担保是指，乙方向业主保证，当甲方未按照主合同的约定履行主合同义务给业主造成损失时，由乙方按照本合同约定承担保证责任的行为。
第二条保证的范围及保证金额
乙方保证的范围是甲方未履行主合同约定的义务，给业主造成的实际损失。
乙方保证的金额是主合同约定的合同总价款的_________%，数额最高不超过人民币_________元(大写：_________)。
第三条保证的方式及保证期间
乙方保证的方式为：连带责任保证。
乙方保证的期间为：自本合同生效之日起至主合同约定的工程竣工日期后_________日内。
甲方与业主变更工程竣工日期的，经乙方书面同意后，保证期间按照变更后的竣工日期做相应调整。
第四条承担保证责任的形式
乙方根据业主要求以下列方式之一承担保证责任：
(1)由乙方提供资金及技术援助，甲方继续履行工程交付义务，但乙方支付金额不超过本合同第二条规定的保证金额。
(2)由乙方在本合同第二条规定的保证金额内赔偿业主的损失。
第五条担保费及支付方式
担保费率根据担保额、担保期限、风险等因素确定。
双方确定的担保费率为：_________。
本合同生效后日内，甲方一次性支付乙方担保费共计人民币_________元(大写：_________)。
第六条反担保甲方应按照乙方的要求向乙方提供反担保，由双方另行签订反担保合同。
第七条乙方的追偿权乙方按照本合同的约定承担了保证责任后，即有权要求甲方立即归还乙方代偿的全部款项及乙方实现债权的费用，甲方另外应支付乙方代偿之日起企业银行同期贷款利息、罚息，并按上述代偿款项的_________%一次性支付违约金。
第八条双方的其他权利义务
乙方在甲乙双方签订本合同，并收到甲方支付的担保费之日起_________日内，向业主出具《承包商履约保函》。
甲方如需变更名称、经营范围、注册资金、注册地、主要营业机构所在地、法定代表人或发生合并、分立、重组等重大经营举措应提前三十日通知乙方;
发生亏损、诉讼等事项应立即通知乙方。
甲方与业主有关主合同的修改、变更，应告知乙方;
如发生结构、规模、标准等重大设计变更，应经乙方书面同意。
甲方应全面履行主合同，及时向乙方通报主合同的履行情况，乙方在进行定期或随时检查和监督时甲方应积极配合。
第九条争议的解决本合同发生争议或纠纷时，甲乙双方当事人可以通过协商解决，协商不成的，通过第_________款约定的方式解决：
向_________法院起诉;
向_________提起仲裁。
第十条甲乙双方约定的其它事项_________。
第十一条合同的生效、变更和解除
本合同由甲乙双方法定代表人(或其授权代理人)签字或加盖公章后生效。
本合同生效后，任何有关本合同的补充、修改、变更、解除等均需由甲乙双方协商一致并订立书面协议。
第十二条附则本合同一式_________份，甲乙双方各执_________份。
甲方(盖章)：_________乙方(盖章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
为您提供法律风险管理
为您解答疑惑，解决法律合同使用中遇到的难题
为您分析法律案件，快速对接优质律师
扫一扫，在线沟通
新用户验证后自动注册
已购用户好评过这个范本
0条评论
文档质量：
下载速度：
服务态度：
标准A4格式，无水印
可随意修改
一次购买，永久使用
建设工程支付保函范文 第六篇
甲方：_________________
乙方：_________________
为了保障施工企业和劳动者的合法权益,促进社会稳定和经济发展,依据省、市有关规定,现甲、乙双方签订如下协议,以资共同遵守。
一、乙方自愿同意在甲方开设的保证金专用帐户内按规定足额缴存支付农民工工资支付保证金。保证金金额人民币大写：___________万元整。
二、甲、乙方在保证期内除支付被拖欠的农民工工资及相关费用外,不得以任何理由动用或提取该保证金。
三、乙方保证在从事施工建设过程中及时足额支付农民工工资及应由乙方负责支付的赔偿金和其他费用;若乙方不支付,经甲方调查协调后,乙方仍不支付的,甲方从其缴存的保证金中代其支付相应的费用(本地企业适用于绍兴市行政区域范围内建设工程)。乙方必须在甲方向农民工代付相关费用后的七天内及时在甲方的专用帐户内补足保证金。
四、乙方的在建工程通过竣工验收并工程结算审结之日起1年后,经甲方核实并出具书面同意函,即可提取保证金专用帐户内的全部金额。
五、本协议自甲、乙双方签字并盖章后,保证金存入专用帐户之日起生效,自乙方提取专用帐户内的全部金额之日起本协议终止。
六、本协议的任何违约行为都将记入企业的诚信档案。
七、农民工工资支付保证金实行统一管理、专款专用。
八、本协议一式二份,甲、乙双方各执一份。
甲方：_________________(盖章)
乙方：_________________(盖章)
负责人：_________________电话：_________________
________年____月____日
建设工程支付保函范文 第七篇
履 约 保 函
编号： 致：
（受益人） 鉴于：本保函的申请人 （以下简称“申请人”）与贵方于 年 月 日签订了编号为 的《 》或申请人收到 项目的《中标通知书》，即将与贵方签订 （以下均简称“基础合同”）。为了保证申请人充分履行其在基础合同项下的义务，应申请人的申请和指示，我行，即 (以下简称“本行”)，兹出具以贵方为受益人的本履约保函，其性质为见索即付的独立担保函。本行于此无条件地、不可撤销地保证本行向贵方承担偿付总额最高不超过币种： 、金额：
额即为本保函的担保限额）的担保责任，并约定如下：
一、本行无条件地且不可撤销地承诺：一旦贵方向本行提交符合下列全
个银行工作日内无条件地 （此数部条件的索偿通知，本行将在收到该索偿通知后
将贵方索偿的款项一次性付往贵方在该索偿通知中指定的贵方账户：（1）贵方在索偿通知中声明申请人未能完全适当地履行基础合同项下的义务及/或责任，并引述申请人所违反的基础合同条款原文；（2）索偿通知由贵方以书面信函（须注明作成日期并加盖贵方公章）方式出具，注明基础合同的编号（如有）和名称及本保函的编号。
二、索偿通知应在本保函的有效期内送达本行。索偿款项应以（币种） 计算并表示为确定不变的数额。在本保函的有效期内及担保限额内，贵方可以一次或分多次提出索偿，但贵方提出索偿的累计余额不得超过本保函的担保限额。本保函的担保限额根据本行向贵方履行的偿付金额而自动递减。
…… ……
履约保证金银行保函（20xx年版格式）
保函编号：
鉴于你方作为买方与(卖方名称) (以下简称“卖方”），已于201 年 月 日就购买 事宜签订合同(以下简称“本合同”）。
鉴于我方(开具保函银行名称)法定注册地址 ，根据该卖方的请求委托，同意按下述条件为该卖方恰当履行本合同做出如下不可撤销的、无条件的保证。
兹就以下事项出具本保函：
1、考虑到本合同的各项约定，我方特此承诺：以此保函保证并受其制约，在收到你方要求支付部分或全部保证金的书面通知时，且索赔通知应由你方法定代表人或授权代理人签字并加盖单位公章，我方将于7日内不可改变地向你方支付累计总额不超过人民币 元（大写： )的任何你方要求的金额。
2、我方特此确认并同意，我方受本保函制约的责任是连续的。
3、我方确认本保函将保持充分有效，直至下列情况之一第一次发生：
(1)你方将本保函的原件按上文注明的我方法定住址返还我方；
(2)按下文规定，本保函到期。
4、本保函自201 年 月 日起生效，并在201 年 月 日前一直有效。
5、我方特此确认并同意，如果你方认为本合同将不可能按期履行完毕，只要收到你方就此发出的要求延长本保函有效期的书面通知，我方将无条件地和不可撤销地按你方的要求延长本保函的有效期至你方书面通知的截止时间为准，但延长期限不超过201 年 月 日。我行还同意，任何买方和卖方对合同条款所作的修改或补充都不能免除我行按本保函所承诺的担保责任。”
6、本保函项下所有权利和义务均受xxx法律管辖和制约。
出具保函银行名称（盖章）:
银 行 行 长 姓 名：
行 长 权 限 说 明: 法定授权/委托授权
行长（或授权人）签章:
…… ……
履约保函（样本）
致 公司（下称“发展商”）：
鉴于： 公司（法定地址： ）（下称“承包商”）已与发展商签订 合同（该合同及附件下称“主合同”）。
银行（法定地址：（下称“本银行”）同意为承包商出具本不可撤销的保函，本保函的受益人为发展商。
本银行同意作为承包商的担保人，就承包商在主合同项下的义务向发展商承担不可撤销的连带保证责任，本银行承担的保证责任限额为人民币 元（RMB￥ ）（即主合同总价的10％）。
本银行向发展商承诺如下：
1. 保证在收到发展商于保函有效期内送达的依本保函约定的索款函（该索款函格式见本保函第8条），在14个工作日内无条件和不可改变地向发展商支付金额最高不超过保证责任限额的履约保证金。发展商的索款函应符合下述条件：
a）发展商法定代表人或其授权代表签字并加盖单位公章； b）在保函有效期内送达本银行；
c）明确的索赔金额（不得超过本保函第一条所列之限额）； d）附有发展商出具的承包商违约事项说明及相关证据。
2. 本银行在收到索款函时将毫不迟疑地履行前述承诺，并保证： a) 不主张发展商先向承包商索赔；
b) 不主张承包商有权对发展商主张的任何抗辩；
c) 不主张对发展商的任何抵销权。
3. 主合同项下的工程项目或合同文件发生的任何变化、补充或修
改，或发展商对承包商合同义务、责任的任何忍让及豁免，或发展商和承包商及任何其他第三人之间的争议或纠纷，经本银行同意后，均不影响本银行在本保函项下的保证责任。
4. 本银行根据本保函支付的款项应是支付发展商的净款，包括但不
限于税款在内的无论基于任何原因被要求扣除、扣缴或抵消的金额，均不能从中扣除、扣缴或抵消。本保函的担保责任将随本银行按约付款金额而递减.
…… ……
附件15 银行履约保函（样本）
保函编号：
开立日期：
鉴于 与 （以下简称承包人）于 年 月签订的 (以下简称“承包合同”)，根据合同约定，又鉴于我行接受承包人的委托，同意出具保函为承包人担保，对承包人根据承包合同应履行全部义务及责任，以总金额人民币 向你方承担连续的、不可撤销的、无条件的担保。
本保函的义务是：我行在接到你方提出的因承包人在履行合同过程中未能履约或违背合同规定的责任和义务而要求索赔的书面通知和付款凭证后的14天内，在上述担保金额的限额内向你方支付任何数额的款项，无须你方出具证明或陈述理由。
在向我行提出要求前，我行将不坚持要求你方应首先向承包人索要上述款项。我们还同意，任何对合同条款所作的修改或补充都不能免除我行按本保函所应承担的义务。
本保函的保证期限自开立之日起生效，根据承包合同约定，本保函期满日期最迟不超过 取得竣工验收备案证后60日。
本保函到期后，请将正本保函退回我行注销，但无论正本是否退回，本保函均告失效。
任何索赔务必于本保函到期日之前送达我行。
银行名称：（盖章）
法定代表人：（签字或盖章）
银行地址：
邮政编码：
电话：
日期：
1. 银行履约保函格式
不可撤销履约保函（示范文）
银行编号：
致： （下称“受益人”）
鉴于 （承包人的名称与地址） （下称“承包人”），已保证按 工程名称（招标编号： ）中规定的义务履行合同。
根据上述合同（采购文件）规定，承包人应向受益人提供一份金额为合同总价的 %即 人民币 （RMB 元）的不可撤销银行履约保函，作为承包人履行上述合同的担保。
我方 （银行名称） ，受承包人的委托，作为连带责任保证人，无条件和不可撤销地同意在受益人出具本保函原件且提出因承包人没有履行上述合同规
定，而要求扣划保证金的书面要求后，为受益人扣划金额不超过人民币 （RMB 元）的保证金。
我方还同意，任何受益人与承包人之间可能对合同条款的修改、规范或其他合同文件的变动补充，都不能免除我方按本保函所承担的责任。因此，有关上述变动、补充和修改无须通知我方。
本保函的期限应从合同签订到项目服务期满后并经甲方验收合格，结算完毕后28天内保持有效。
保证人：（公章）
负责人：（签字）
建设工程支付保函范文 第八篇
预付款保函（工商银行版本）提要：本保函自卖方收到预付款之日起生效，有效期至____（日期）止。
书面索赔通知和有关证明文件必须在上述期限内送达我行
预付款保函（工商银行版本）
编号：
预付款保函
__________（受益人）：
鉴于贵方与卖方______________于______年___月____日签订了编号为________的_________合同（
下称主合同），且贵方同意依约定向卖方支付预付货款。我方应卖方的申请，特开立以贵方为受益人、
金额不超过________（币种）________（大写）万元的预付款保函:
一、我行保证，卖方按主合同的约定履行供货义务。如果卖方违反上述义务，我行在收到贵方的书
面索赔通知及卖方具有上述违约事实的书面证明文件后，向贵方承担退还预付款的担保责任。
二、担保金额以被保证人实际收到的预付款金额为准，并随卖方或我方向贵方退还的金额增加而递
三、如果贵方与卖方协商变更主合同，应事先征得我行书面认可，否则本保函即行失效。
四、本保函不得转让，我行对除贵方以外的任何组织或个人不承担担保责任。
五、本保函自卖方收到预付款之日起生效，有效期至____（日期）止。书面索赔通知和有关证明文
件必须在上述期限内送达我行，否则我行在该保函项下的责任自动解除。
卖方已履行供货义务、保函超过有效期或我行的担保义务履行完毕，保函即行失效，请将本保函退
回我行注销。
中国工商银行_________（公章）:
负责人（签字）：
______年_____月_____日
投标保函（工商银行版本）提要：投标人中标后按约与贵方签订合同、保函超过有效期或我行的担保义
务履行完毕，保函即行失效，请将本保函退回我行注销
投标保函（工商银行版本）
编号：
投 标 保 函
_________（受益人）：
鉴于贵方对________项目进行招标，投标人________正按照招标文件的要求提交投标书。应投标人
申请，我行特开出以贵方为受益人、金额不超过___（币种）_______（大写）万元的投标保函。
一、我行承诺，如果投标人在收到贵方发出的中标通知书后__________日内，未按规定与贵方签订
合同，我行将在收到贵方书面索赔通知后，以保函金额为限向贵方承担担保责任：
二、本保函不得转让，我行对除贵方以外的任何组织或个人不承担担保责任。
三、本保函自开立之日起生效，有效期至______（日期）止。书面索赔通知必须在上述期限内送达
我行，否则我行在该保函项下的责任自动解除。
投标人中标后按约与贵方签订合同、保函超过有效期或我行的担保义务履行完毕，保函即行失效，
请将本保函退回我行注销。
中国工商银行_______（公章）:
负责人（签字）：
______年_____月______日
建设工程履约保函（工商银行版本）提要：本保函自主合同生效之日起生效，有效期至______（日期）
止。书面索赔通知和有关证明文件必须在上述期限内送达我行
建设工程履约保函（工商银行版本）
编号：
建设工程履约保函
________________________（受益人）：
鉴于贵方与承包人___________于______年___月____日就___________项目签订的编号为________的
建设工程承包合同（下称主合同）履行需要，应承包人的申请，我行特开立以贵方为受益人、金额不超
过________（币种）________（大写）万元的履约保函：
一、我行承诺，如果承包人未按照主合同的约定按期完工，我行将在收到贵方提交的书面索赔通知
和该项目监理工程师的书面证明文件后，以保函金额为限向贵方承担担保责任。
二、如果贵方与承包人协商变更主合同，应事先征得我行书面认可，否则本保函即行失效。
三、本保函不得转让，我行对除贵方以外的任何组织或个人不承担担保责任。
四、本保函自主合同生效之日起生效，有效期至______（日期）止。书面索赔通知和有关证明文件
必须在上述期限内送达我行，否则我行在该保函项下的责任自动解除。
工程承包合同按期履行完毕、保函超过有效期或我行的担保义务履行完毕，保函即行失效，请将本
保函退回我行注销。
中国工商银行_____（公章）:
负责人（签字）：
_______年_____月_____日
质量保函（工商银行版本）提要：卖方按约履行更换或维修义务、保函超过有效期或我行的担保义务履
行完毕，保函即行失效，请将本保函退回我行注销
质量保函（工商银行版本）
编号：
质量保函
________________________（受益人）：
鉴于贵方与卖方______________于______年___月____日签订的编号为________的合同（下称主合同
）履行需要，应卖方申请，我行特开立以贵方为受益人、金额不超过________（币种）__________（大
写）万元的质量保函：
一、我行承诺，如果货物质量不符合主合同约定，且卖方又不按合同约定予更换或维修时，我行将
在收到贵方的书面索赔通知和卖方具有上述违约事实的证明材料后，以保函金额为限向贵方承担担保责
二、如果贵方与卖方协商变更主合同，应事先征得我行书面认可，否则本保函即行失效。
三、本保函不得转让，我行对除贵方以外的任何组织或个人不承担担保责任。
四、本保函自开立之日起生效，有效期至________（日期）止。书面索赔通知和有关证明文件必须
在上述期限内送达我行，否则我行在该保函项下的责任自动解除。
卖方按约履行更换或维修义务、保函超过有效期或我行的担保义务履行完毕，保函即行失效，请将
本保函退回我行注销。
中国工商银行_______（公章）:
负责人（签字）：
_______年_____月_____日
透支保函（工商银行版本）提要：我行保证，在贵方按照主合同的约定向申请人在贵方开立的账户（账
号： ）提供透支便利后，申请人将按照主合同的约定向贵方偿还透支款项
透支保函（工商银行版本）
编号：
透 支 保 函
______________(受益人)：
根据贵方与________________________（申请人）于______年___月____日签订编号为________的账
户透支协议（下称主合同），我行应申请人的要求，特开立以贵方为受益人、金额不超过 （币种
）_________（大写）万元的透支保函：
一、我行保证，在贵方按照主合同的约定向申请人在贵方开立的账户（账号： ）提供透支便利
后，申请人将按照主合同的约定向贵方偿还透支款项。
如果申请人未按照主合同的约定向贵方偿还透支款项，我行将在收到贵方的书面索赔通知和申请人
具有上述违约事实的证明材料后，以保函金额为限代申请人向贵方偿还上述款项。
二、本保函的担保金额将随申请人或我方已支付的金额递减。
三、如果贵方与申请人协商变更主合同，应事先征得我行书面认可，否则本保函即行失效。
四、本保函不得转让。我行对除贵方以外的任何组织或个人不承担担保责任。
五、本保函自开立之日起生效，有效期至 (日期)止。书面索赔通知和有关证明文件必须在上述
期限内送达我行，否则我行在该保函项下的责任自动解除。
申请人按约履行付款义务、保函超过有效期或我行的担保义务履行完毕，保函即行失效，请将本保
函退回我行注销。
中国工商银行__________（公章）:
负责人（签字）：
_______年_____月_____日
建设工程支付保函范文 第九篇
委托保证人(以下称甲方)：___________________
住所：____________________________________
法定代表人：______________________________
电话：________________传真：______________
保证人(以下称乙方)：______________________
住所：___________________________________
法定代表人：_____________________________
电话：________________传真：_____________
鉴于甲方与(以下简称承包商)就项目于_________年______月______日签订编号为_________的《建设工程施工合同》(以下简称主合同)，乙方接受甲方的委托，同意为甲方以保证方式向承包商提供工程款支付担保。双方经协商一致，订立本合同。
第一条定义
本合同所称业主支付担保是指，乙方向承包商保证，当甲方未按照主合同的约定支付工程款时，由乙方代为支付的.行为。
本合同所称主合同约定的工程款是指主合同约定的除工程质量保修金以外的合同价款。
第二条保证的范围及保证金额
乙方保证的范围是主合同约定的工程款。
乙方保证的金额是主合同约定的工程款的_________%，金额最高不超过人民币_________元(大写：_________________)。
第三条保证的方式及保证期间
乙方保证的方式为：_________________连带责任保证。
乙方保证的期间为：_________________自本合同生效之日起至主合同约定的工程款支付之日后日内。
甲方与承包商协议变更工程款支付日期的，经乙方书面同意后，保证期间按照变更后的支付日期做相应调整。
第四条承担保证责任的形式
乙方承担保证责任的形式是代为支付。
甲方未按主合同约定向承包商支付工程款的，由乙方在保证金额内代为支付。
第五条担保费及支付方式
担保费率根据担保额、担保期限、风险等因素确定。
双方确定的担保费率为：_________________。
本合同生效后日内，甲方一次性支付乙方担保费共计人民币_________元(大写：_________________)。
第六条反担保
甲方应按照乙方的要求向乙方提供反担保，由双方另行签订反担保合同。
第七条乙方的追偿权
乙方按照本合同的约定承担了保证责任后，即有权要求甲方立即归还乙方代偿的全部款项及乙方实现债权的费用，甲方另外应支付乙方代偿之日起企业银行同期贷款利息、罚息，并按上述代偿款项的%一次性支付违约金。
第八条双方的其他权利义务
乙方在甲乙双方签订本合同，并收到甲方支付的担保费之日起日内，向承包商出具《业主支付保函》。
甲方如需变更名称、经营范围、注册资金、注册地、主要营业机构所在地、法定代表人或发生合并、分立、重组等重大经营举措应提前_________日通知乙方;发生亏损、诉讼等事项应立即通知乙方。
甲方不得擅自将工程转让给第三人。甲方与承包商有关主合同的修改、变更，应告知乙方;如发生结构、规模、标准等重大设计变更，应经乙方书面同意。
甲方保证对已经落实的工程款项实行专款专用，及时向乙方通报工程款项的支付和合同履行情况，积极配合乙方进行定期或随时检查和监督。必要时乙方可要求甲方将已落实的工程款项打入乙方指定的账户，实行专款专用监督。
第九条争议的解决
本合同发生争议或纠纷时，甲乙双方当事人可以通过协商解决，协商不成的，通过第款约定的方式解决：_________________。
向法院起诉;
向提起仲裁。(写明仲裁机构名称)
第十条甲乙双方约定的其它事项
____________________________________________________________。
第十一条合同的生效、变更和解除
本合同由甲乙双方法定代表人(或其授权代理人)签字或加盖公章生效。
本合同生效后，任何有关本合同的补充、修改、变更、解除等均需由甲乙双方协商一致并订立书面协议。
第十二条附则
本合同一式_________份，甲乙双方各执_________份。
甲方：_______________________乙方：_______________________
法定代表人：_________________法定代表人：________________
(或授权代理人)_______________(或授权代理人)_______________
时间：________年_____月____日时间：________年_____月____日
建设工程支付保函范文 第十篇
公司名称:__________________(以下简称甲方)
住所:______________________
法定代表人:________________
公司名称:__________________(以下简称乙方)
住所：____________________
法定代表人：______________
保证人名称：______________(以下简称丙方)
住所：____________________
法定代表人：______________
因甲方的请求，丙方愿意为甲方、乙方于_________年______月______日签订的工程合同(以下简称主合同)提供担保。乙方经审查，同意丙方作为甲方履行主合同的保证人。三方经协商一致，订立本合同如下：
一、丙方为甲方履行主合同的义务，即支付乙方货款提供担保。保证金额为甲方应向乙方支付而末支付的款项。
二、丙方对上条所列款项承担连带清偿责任。如果不按主合同的约定付清工程款，乙方有权直接向丙方追偿。丙方保证在接到乙方书面索款通知后个工作日内清偿述款项。
三、丙方同意在乙方依约提出代偿要求时，以本公司所有之资金、财产先予偿还乙方在债权得到丙方之清偿后，将该债权转移给丙方。
四、乙方在此同意，在甲方暂时没有能力及时还款时，若甲方能根据乙方的要求提出合理有效的还款计划，则乙方将暂不向丙方提出代偿要求，乙方向丙方主张代偿的期限亦相应后延。但若甲方末能按照还款计划如期还款，则乙方随时可向丙方要求代为清偿。
五、丙方的保证责任不因甲方上级单位的任何指令、甲方地位及财力状况的改变、甲方与任何单位签订任何协议或文件及本保证合同所担保的主合同的无效或解除而免除。
六、丙方机构若发生变更、撤销，丙方应提前天书面通知乙方和甲方。丙方如发生合并，由变更后的机构承担连带责任;或由甲方和丙方落实为乙言所接受的新的保证人，如丙方破产，甲方应丙方破产前二个月内重新提供保证人。
七、在本合同有效期内，甲、乙、丙任何一方不得擅自变更或解除本合同。需变更本合同还款时，应经三方协商同意，达成书面协议。
八、违约责任
丙方违反本合同第二条约定，末按期代为清偿到期债务，乙方可视情况担保总额的3%向丙方收取违约金。
九、争议的解决方式：
甲、乙、丙三方解决争议的方式与主合同规定的一致。
十、本合同由甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代理人签订并加盖单位公章，并自主合同生效之日起生效。
十一、本合同正本一式_________份，甲、乙、丙三方各执_________份。
甲方(公章)授权代理人(签字)：_________
_________年______月______日
乙方(公章)授权代理人(签字);_________
_________年______月______日
丙方(公章)授权代理人(签字)：_________
_________年______月______日
建设工程支付保函范文 第十一篇
甲方(担保人)：_____公司
法定代表人：_____________
住址：___________________
邮编：___________________
乙方(被担保人)：_______
法定代表人：_____________
住址：___________________
邮编：___________________
本建筑工程业主支付担保合同由上列各方于_________年_________月_________日在_________市订立。
鉴于：
甲、乙双方经协商一致，达成建筑工程业主支付担保合同，合同如下：
第一条为了确保乙方与_________(下称承包商)签署合同编号为_________年_________字第_________号建筑合同项下乙方支付义务得到切实履行，甲方利用自身担保经营权愿意为乙方向业主提供保证责任。为了明确双方权利、义务，依据《xxx合同法》、《xxx担保法》及其他有关法律法规规定，甲、乙双方经平等协商一致，订立本合同。
第二条按照《xxx担保法》的有关规定，甲方在对建筑合同的条款已做明确了解的情况下，愿意按合同的担保条款为乙方与承包商签订的建筑合同提供连带责任保证。
第三条甲方在为乙方提供连带责任保证前，乙方必须：
1.向甲方提供下列一项或数项反担保：
(1)经甲方认可的企业法人或自然人在乙方要求下正式向甲方签发以甲方为受益人的不可撤消的连带责任反担保保证书。
(2)以财产抵押(质)押给甲方，以作为偿付债务的担保。双方另订“抵(质)押合同”。其中抵(质)押物的有关内容见合同附件。
(3)经甲方认可的其他方式反担保措施。
2.同意为了抵消甲方向乙方追索保证责任的债务，甲方有权处分以上抵(质)押物。
第四条当承包商按保证责任规定向甲方索赔，且甲方认为索赔文件、单据或证明符合保证责任规定，甲方出于履行担保义务为乙方向承包商支付时，甲方对乙方及其继承人、受让人有绝对的追索权，不受乙方接受上级单位任何指令和乙方与任何单位签订的任何合同、文件的影响，乙方不得以任何理由拒付。
第五条甲方有权自代偿乙方收费外，还要向乙方收取自代偿之日起，按代偿金额的_________‰/天(_________‰)乘以实际代偿天数的补偿金。乙方必须在收到甲方的追债通知后的_________日内，无条件地向甲方偿清全部款项、费用及应付补偿金。
第六条担保条款的修改
乙方要求甲方修改担保函内容时，须向甲方提交书面的修改申请和银行对所作修改的书面认可文件，在增加担保金额或担保展期的情况下，乙方还必须相应增加或延长对甲方的保障，否则甲方不接受乙方的修改申请。
第七条担保费用
甲方在与乙方签署担保合同时，应当按照下列规定向甲方支付担保费及其它相关费用(具体见收费通知单)：
1.担保费：
(1)担保费以担保金额为基数，按年率_________%计收。
(2)担保费计费按月计算，不足一个月的按一个月计费，在开具担保函时一次性收费。
2.其它费用：
甲方因开具担保函而发生的超过正常情况下的其它费用(如，甲方在对乙方进行检查所发生的费用等)，由乙方支付。
3.履约保证金：
部分委托人在申请甲方为其担保前，需要向合作银行存入一定数额的履约保证金，该笔保证金主要用于债务到期后，乙方无法履行还款义务而产生的履约费用，保证金以现金形式提供，数额为提供担保金额的_________-_________%，当乙方如期履行合同后，由甲方通知银行直接将本息划回乙方账户。
第八条争议的解决
本合同适用xxx有关法律，在本合同履行中，如发生争议、纠纷，有关各方首先应协商解决;协商无法解决时，双方同意在甲方所在地人民法院提起诉讼。相应的判决对合同各方均具有约束力。
第九条违约责任
1.甲方的责任
(1)如果甲方未按本合同履行义务，则应承担罚款_________元给乙方。
(2)如果甲方违反其在本合同中所作的陈述、保证或其他义务，而使乙方遭受损失，则乙方有权要求甲方予以赔偿。
2.乙方的责任
(1)如果乙方违反本合同未履行义务，则应支付违约金_________元给甲方。
(2)如果乙方违反其在本合同中所作的陈述、保证或其他义务，而使甲方遭受损失，则甲方有权要求乙方予以赔偿。
第十条生效条件
本合同自双方的法定代表人或其授权代理人在本合同上签字并加盖公章之日起生效。
本合同一式__
_______份，具有相同法律效力。各方当事人各执_________份，承包商与建筑主管部门各执_________份，其他用于履行相关法律手续。
甲方(盖章)：_________乙方(盖章)：_________
法定代表人(签字)：___法定代表人(签字)：__
- 上一篇：关于新闻体裁的作文范文11篇
- 下一篇：服装消费者分析范文(精选8篇)
最新范文：
- 药品集中采购分析报告范文(精选9篇)
- 采购补充合同范本(精选5篇)
- 租办公楼合同范本(精选14篇)
- 英语作文范文中考翻译(精选5篇)
- 地面工作计划22篇
- 环保部工作计划(精选17篇)
- 团委个人工作总结7篇
- 早教合同范本(精选8篇)
- 销售承包合同范本(精选15篇)
- 普通话工作总结22篇